Контракт №18 на закупку товаров идентификационный номер 0109200002416003729 218576

страница1/3
  1   2   3
Контракт № 18

на закупку товаров

идентификационный номер 0109200002416003729_218576

город Саранск «06» февраля 2017 год
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Мордовия «Республиканская инфекционная клиническая больница , именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Чванова Сергея Евгеньевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и Акционерное общество "Научно-производственная компания "Катрен", именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице начальника отдела бюджетных продаж филиала АО НПК "Катрен" в г. Саратов Поповой Натальи Олеговны, действующей на основании доверенности от 30 сентября 2015 года, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), при способе определения Поставщика электронный аукцион (протокол подведения итогов электронного аукциона № 102-СЭА-17/ЛП от 24.01.2017 ) заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:
1. Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется передать Заказчику лекарственные препараты (МНН: Амброксол) (далее – Товар), количество, общая и единичная стоимость, характеристика которого установлены в Описании объекта закупки (приложение № 1 к Контракту), а Заказчик обязуется принять Товар надлежащего качества и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

1.2. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок поставки такого вида Товара, устанавливающих требования к качеству такого вида Товара, в соответствии с условиями Контракта.

1.3. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям качества и безопасности товаров в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида Товара, что должно подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.4. Поставщик также обязуется оказать следующие услуги (выполнить работы), связанные с поставкой Товара: погрузка Товара со склада Поставщика (грузоотправителя); доставка Товара до места поставки (пункт 3.1 Контракта); разгрузка Товара за свой счёт непосредственно в местах хранения товара – складских помещениях Заказчика.

1.4.1. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

Заказчик самостоятельно определяет и согласовывает Поставщику критерии лучших характеристик и качества Товара.
2. Цена Контракта, источник финансирования
2.1. Цена Контракта составляет 202 950,00 (двести две тысячи девятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек

в том числе НДС (далее – цена Контракта).

В случае, если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта (с вознаграждения, подлежащего оплате физическому лицу – Поставщику, Заказчик обязан удержать и перечислить в бюджет налог на доходы физических лиц в размере 13%), а также Заказчик уплачивает страховые взносы в государственные внебюджетные фонды (в пенсионный фонд и фонд медицинского страхования), за исключением взносов в фонд социального страхования).

Источник финансирования: средства обязательного медицинского страхования.

2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе и Контрактом.

2.3.Цена Контракта включает в себя: стоимость Товара, расходы, связанные с поставкой Товара, предусмотренного Контрактом, в полном объёме, расходы, связанные с погрузкой-разгрузкой, размещением в местах хранения Заказчика, страхование, уплату таможенных платежей (пошлин), налогов, сборов и других обязательных платежей, стоимость упаковки (тары), маркировки и иные расходы, связанные с исполнением Контракта.

2.4. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества Товара, качества поставляемого Товара и иных условий Контракта. При этом Стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к Контракту.

2.5. По предложению Заказчика предусмотренное Контрактом количество Товара может быть увеличено или уменьшено, но не более чем на 10% (десять процентов) путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к Контракту. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству Товара исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на 10% (десять процентов) цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.
3.Порядок, срок и место исполнения обязательств
3.1. Место поставки Товара: ГБУЗ РМ «Республиканская инфекционная клиническая больница», 430024, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Косарева , 118 (склад медикаментов) в рабочие дни с 8.30 до 15.00 (время московское).

3.2. Срок поставки Товара: с момента заключения контракта до 30.06.2017 года, ежемесячно. Поставка Товара осуществляется партиями по наименованию и в количестве, указанном в заявках Заказчика. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в течение 3 (трех) дней с момента получения заявки.

3.3. Товар должен иметь упаковку, предотвращающую его порчу при транспортировке.

Маркировка и упаковка Товара должны соответствовать требованиям нормативно-технической документации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4. В день поставки Поставщик одновременно с Товаром должен передать Заказчику сопроводительные документы, относящиеся к Товару, указанные в п. 6.1 Контракта.

В случае отсутствия вышеуказанных документов Заказчик вправе отказаться от приемки Товара. Товар будет считаться не поставленным.

3.5. При отказе Поставщика от поставки Товара, Заказчиком составляется акт об отказе в поставке Товара. В данный акт вносятся сведения о дате и времени отказа, наименовании и количестве Товара, о причинах отказа, о фамилии, имени, отчестве и должности лица, принимающего заявку.

В случае просрочки поставки Товара Заказчик составляет акт о просрочке поставки Товара, в котором указываются сведения о времени заказа и времени просрочки поставки Товара.

Данные акты являются основаниями для применения к Поставщику мер ответственности, предусмотренных Контрактом.
4. Порядок и сроки оплаты товара

4.1. Форма оплаты: безналичный расчёт

Сроки и порядок оплаты: Оплата за поставленный Товар производится Заказчиком за фактически поставленную партию Товара в течение 90 (девяноста) дней с момента поставки партии Товара на основании счёта, счёта-фактуры и подписанной Сторонами товарной (товарно-транспортной) накладной и (или) акта приёма-передачи товаров, оформленного по прилагаемой форме (приложение № 2 к Контракту), являющемся неотъемлемой частью Контракта, при отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара.

4.2. Обязательства Заказчика по оплате цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, установленном Контрактом, с лицевого счета Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в п. 6.1 Контракта.

5.1.3. В случае досрочного исполнения Поставщиком обязательств по Контракту принять и оплатить Товар в соответствии с установленным в Контракте порядком.

5.1.4. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту.

5.1.5. Осуществлять контроль и надзор за качеством, порядком и сроками поставки Товара, давать указания о способе поставки Товара, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.

5.1.6. Отказаться от приемки Товара в случаях, предусмотренных Контрактом и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.

5.1.7. По соглашению с Поставщиком изменить существенные условия Контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе.

5.1.8.Право на привлечение заказчиком субподрядчиков, соисполнителей предусмотрено.

5.1.9. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.

5.1.10.Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с Законом о контрактной системе.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Провести экспертизу для проверки соответствия качества поставленного Товара требованиям, установленным Контрактом, в соответствии с п.6.3. Контракта.

5.2.2. Сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе исполнения Контракта, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков. Заказчик, обнаружив при осуществлении контроля и надзора за ходом исполнения обязательства отступления от условий Контракта или иные их недостатки, должен в течение 1 (одного) рабочего дня заявить об этом Поставщику. Заказчик обязан назначить своего ответственного представителя для контроля за поставкой Товара по Контракту и согласования организационных вопросов.

5.2.3. Своевременно принять и оплатить поставленный Товар надлежащего качества в соответствии с Контрактом, включая проведение экспертизы поставленного Товара, а также отдельных этапов исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2.4. Направить Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.2.5. При неоплате Поставщиком неустойки (штрафа, пени), а также в случае полного или частичного немотивированного отказа в удовлетворении претензии, либо неполучения в срок ответа на претензию, направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.2.6 Принять необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) за весь период просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, а именно потребовать оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения, и в случае неоплаты Поставщиком неустойки (штрафа, пени) в течение указанного срока направить в суд исковое заявление с соответствующими требованиями.

5.2.7. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Контракта одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.2.8. В случае обеспечения исполнения Контракта в форме банковской гарантии, при неисполнении Поставщиком своих обязательств, Заказчик обязан обратиться к гаранту с требованием исполнить обязанности в соответствии с выданной гарантией.

При отказе гаранта исполнить требования Заказчика, Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента неисполнения или отказа гаранта обратиться в арбитражный суд с требованием об обязании гаранта исполнить обязанности, предусмотренные гарантией.

5.2.9. Обеспечить конфиденциальность информации, представленной Поставщиком в ходе исполнения обязательств по Контракту.

5.2.10. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с Законом о контрактной системе.

5.2.11. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.3. Поставщик вправе:

5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта приема-передачи товара по Контракту на основании представленных Поставщиком документов, указанных в п. 6.1 Контракта.

5.3.2. Требовать своевременной оплаты за поставленный Товар надлежащего качества в соответствии с условиями Контракта.

5.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

5.3.4. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно Товара в рамках Контракта.

5.3.5. Получать от Заказчика содействие при поставке Товара в соответствии с условиями Контракта.

5.3.6. Досрочно исполнить обязательства по Контракту с согласия Заказчика.

5.3.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3.8. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.

5.4. Поставщик обязан:

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства в соответствии с условиями Контракта и представить Заказчику документы, указанные в п. 6.1 Контракта, по итогам исполнения Контракта. Поставщик обязан предоставить копию лицензии на фармацевтическую деятельность или производство лекарственных средств и документ, подтверждающий страну происхождения товара

5.4.2.  Поставщик в соответствии с условиями Контракта обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта, а так же к установленному Контрактом сроку обязан предоставить заказчику результаты поставки Товара, при этом заказчик обязан обеспечить приемку поставленного товара.

Указанную информацию своевременно представить также и по запросу Заказчика в сроки, указанные в запросе.

5.4.3. Обеспечивать соответствие Товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам, техническим регламентам и т.п.), установленным законодательством Российской Федерации.

Поставщик обязан в течение срока действия Контракта представить по запросу Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня после дня получения указанного запроса документы, подтверждающие соответствие указанным выше требованиям.

5.4.4. Обеспечить устранение недостатков, выявленных при приемке Заказчиком Товара и в течение гарантийного срока, за свой счет.

5.4.5. Предоставить обеспечение исполнения Контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе и Контрактом.

5.4.6. Приостановить поставку Товара в случае обнаружения не зависящих от Поставщика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество Товара или создать невозможность поставить Товар в установленный Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня после приостановления поставки.

5.4.7. В течение 1 (одного) рабочего дня информировать Заказчика о невозможности поставить Товар в надлежащем объеме, в предусмотренные Контрактом сроки, надлежащего качества.

5.4.8. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в Контракте.

5.4.9. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Заказчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту.

5.4.10. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

5.5. Поставщик гарантирует, что на момент заключения Контракта:

5.5.1. В отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший финансовый год не превышает 25% (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской (бюджетной) отчетности за последний отчетный период.

5.5.2. В отношении Поставщика – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера Поставщика отсутствует судимость за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также в отношении указанных физических лиц не применено наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой Товара.
  1   2   3

Поделиться в соцсетях



Похожие:

Контракт №18 на закупку товаров идентификационный номер 0109200002416003729 218576 iconКонтракт №43 на закупку товаров (реестровый номер 0109200002417001094)
Закон о контрактной системе), при способе определения Поставщика электронный аукцион (протокол рассмотрения единственной заявки на...

Контракт №18 на закупку товаров идентификационный номер 0109200002416003729 218576 iconНа поставку лекарственных препаратов
Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-фз «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных...

Контракт №18 на закупку товаров идентификационный номер 0109200002416003729 218576 iconСтатья Предмет Контракта > Поставщик обязуется передать Заказчику...
Федерации, на основании результатов определения Поставщика путем проведения аукциона в электронной форме (идентификационный код закупки...

Контракт №18 на закупку товаров идентификационный номер 0109200002416003729 218576 iconМетодические рекомендации по формированию документации о запросе...
«Об утверждении примерной формы документации о запросе предложений и Методических рекомендаций по формированию документации о запросе...

Контракт №18 на закупку товаров идентификационный номер 0109200002416003729 218576 iconЦумадинская центральная районная больница
«Стороны», на основании результатов конкурса на размещение заказа на поставку товаров путем запроса котировок для нужд Заказчика,...

Контракт №18 на закупку товаров идентификационный номер 0109200002416003729 218576 iconНа поставку полиграфической продукции
«Стороны», на основании п. 4 ч. 1 статьи 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-фз «О контрактной системе в сфере закупок...

Контракт №18 на закупку товаров идентификационный номер 0109200002416003729 218576 iconКонтракт №61/17 на поставку медикаментов
Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с п. 28 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-фз от 05. 04....

Контракт №18 на закупку товаров идентификационный номер 0109200002416003729 218576 iconКонтракт №100/17 на поставку медикаментов
Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с п. 28 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-фз от 05. 04....

Контракт №18 на закупку товаров идентификационный номер 0109200002416003729 218576 iconКонтракт №101/17 на поставку медикаментов
Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с п. 28 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-фз от 05. 04....

Контракт №18 на закупку товаров идентификационный номер 0109200002416003729 218576 iconНа поставку лекарственных средств в рамках реализации программы обеспечения...
ЭА/14)), заключили настоящий государственный контракт в соответствии с Федеральным законом от 21. 07. 2005 №94-фз «О размещении заказов...

Контракт №18 на закупку товаров идентификационный номер 0109200002416003729 218576 iconУправление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по...
Фз «о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и на основании...

Контракт №18 на закупку товаров идентификационный номер 0109200002416003729 218576 iconНомер таможенной декларации в счете-фактуре
В графах 10, 10а и 11 счета-фактуры указываются страна происхождения товаров и номер таможенной декларации (пп. 13, 14 п. 5 ст. 169...

Контракт №18 на закупку товаров идентификационный номер 0109200002416003729 218576 iconПроект государственного контракта Государственный контракт поставки товаров №

Контракт №18 на закупку товаров идентификационный номер 0109200002416003729 218576 iconОбщество с ограниченной ответственностью «восточно-сибирские магистральные...
Братск, ж р. Энергетик, ул. Олимпийская,14 адрес электронной почты:, номер контактного телефона заказчика 8 (3953) 332-540, 8 (3953)...

Контракт №18 на закупку товаров идентификационный номер 0109200002416003729 218576 iconГосударственный контракт №
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, на основании протокола подведения...

Контракт №18 на закупку товаров идентификационный номер 0109200002416003729 218576 iconПроект государственный контракт № на поставку лекарственных препаратов на 2016 год
Поставщика путем проведения открытого аукциона в электронной форме (протокол от «21» января 2016 г. №0361200003915000094), заключили...


Инструкция



При копировании материала укажите ссылку © 2000-2017
контакты
instryktsiya.ru
..На главную